- 目錄
第1篇 建設工程土石方爆破合同
2023建設工程土石方爆破甲方：
乙方：
根據有關法律、行政法規(guī)，雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，就本項目協(xié)商一致，訂立本合同并共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、工程內容及工期
1、工程內容：
三、工程造價及付款方式
1、工程造價：工程爆破單價元/m3(土石綜合價)
工程合同一經簽字，價格不做任何調整，工程量按業(yè)主簽證數(shù)量進行結算。
四、工程質量、安全：
1、爆破施工前，甲乙雙方按照設計要求對總的爆破工程量進行共同測量計算，并經雙方簽字后確認;
2、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的爆破工作技術操作規(guī)程和爆破工程相關的法律法規(guī)，保證在安全的前提下快速完成爆破相關的工作;
3、乙方在作業(yè)時，必須要有防護措施。架設安全標識網、安全帶、安全帽，由乙方自備。
4、乙方采取先進的爆破方法、合理的施工工藝及有力的技術措施，確保周圍建筑物安全及人身安全，并將相關施工方案報業(yè)主審核。(相關施工方案附后)
5、乙方進行的爆破松動產生的大石頭由甲方破碎破出。
五、雙方責任
(一)、甲方責任：
1、按合同規(guī)定及時支付各種款項：
2、乙方進場前，清除全部石方上的植被和土層，為爆破施工創(chuàng)造條件;如不能及時提供爆破所需條件造成工期延誤，責任由甲方負責;
3、以劃線或木樁的形式，標明爆破范圍和標高;
4、協(xié)助乙方負責爆破時的人員疏散及安全警戒工作;
(二)、乙方責任：
l、嚴格按照國家相關法律、法規(guī)的有關安全操作規(guī)程施工;
2、結合本工程特點，編制合理、可行的爆破施工方案：
3、負責辦理爆破方案審批手續(xù)：
4、嚴格按照設計圖紙及甲方要求進行爆破施工，標高及范圍達到甲方設計規(guī)劃及合同中的質量要求：
5、做好爆破時的安全警戒工作，承擔爆破器材、物品的運輸、存放及管理。
6、采取必要的技術及防護措施，嚴禁產生飛石，確保周圍建筑及在建設施的安全和人身安全，如出現(xiàn)人身及周圍建筑物的安全責任事故，由乙方負責賠償所有損失，包括工期延誤的損失。
六、付款方式：甲方按每次爆破進度的60%支付乙方進度款，余下款項工程結束付清。
七、違約
(一)甲方違約：若甲方違約中途無故解除合同，則甲方按乙方已完成工程量的150%支付乙方工程款，并負責乙方的進出場費用。
(二)乙方違約：若乙方違約中途退場，甲方按乙方完成工程量的
40%對乙方進行決算，同時乙方賠償甲方的停工損失。
八、其它：
1.本合同經雙方簽章后生效。
2.本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
3.本合同未盡事宜雙方協(xié)商處理
甲方(簽字蓋章)乙方(簽字蓋章)
第2篇 公路建設土石方分包合同
2023公路建設土石方分包甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、行政法規(guī)，雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，就本項目協(xié)商一致，訂立本合同并共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程范圍及內容： 。
工程量：
二、工程內容及工期
工程內容： 巖石爆破、碎渣清運至甲方指定位置(30米以內) 。
工期：
自公安部門批準爆破手續(xù)后內完成(報批手續(xù)時間自簽訂合同之日起不得超過2天)，如遇中雨以上(以氣象部門發(fā)布的氣象資料為準)和其它不可抗力，工期順延。
三、工程造價及付款方法
工程造價：預算價 元，工程單價爆破單價為 元/ m3。
實際核算方式：總造價按實際發(fā)生的總爆破工程量×單價計算。如總方量不足 m3，爆破單價為 元/ m3。
工程合同一經簽定，不受任何價格調整影響，按合同標準進行結算。
付款方式：本合同簽字生效后，乙方進場后 天，甲方付乙方 % 工程款，用于購買各種材料;期間爆破工程量完成一半時，甲方支付乙方 工程進度款;驗收合格后內支付工程款所有余款;質保金 元 天內付清。
四、工程量核算與確認：
爆破施工前，甲乙雙方按照設計要求對總的爆破工程量進行共同測量計算，并經雙方簽字后確認;
施工中如遇甲方臨時增加的新的爆破工程量在上一款的基礎上，爆破范圍擴大或深度增加，則該新增工程量以工程簽單的形式經雙方簽字確認，單價不變;
實際發(fā)生的總爆破工程量由上述兩款方量相加后得出。
五、質量、安全及驗收：
(一)、工程質量：
1、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的爆破工作技術操作規(guī)程和爆破工程相關的法律法規(guī)，保證在安全的前提下快速完成爆破相關的工作;
2、甲方在施工條件方面有義務提供必要的幫助和支持、配合完成各項工作。甲方在施工質量等方面給予相應的指導，并進隨時行監(jiān)督檢查。如果乙方在施工中不按國家頒發(fā)的爆破工作技術操作規(guī)程和施工規(guī)范的要求施工，造成的質量、安全事故、返工浪費等，按照情節(jié)輕重，由乙方賠償部分或全部經濟損失。
乙方按照設計圖紙進行爆破施工并達到設計標高、超挖或欠挖控制在100mm以內;
乙方爆破塊石大小滿足機械清運要求，石塊直徑不大于300mm。
(二)、安全管理及責任：
1、乙方在進入施工現(xiàn)場以前，要自行做好安全教育，必須注意重視安全生產，嚴格按照相關國家頒發(fā)的爆破安全操作規(guī)程施工，輕傷頻率控制在千分之一以下，杜絕發(fā)生重大傷亡事故。
2、乙方在深坑作業(yè)時，必須要有防護措施。架設安全網、安全帶、安全帽，由乙方自備。
乙方采取先進的爆破方法、合理的施工工藝及有力的技術措施，確保周圍建筑物安全及人身安全。
本工程質量等級：
現(xiàn)場代表：甲方 、乙方 、監(jiān)理方 。
(三)、爆破機械及現(xiàn)場爆破器材的管理：
1、乙方在施工中，使用乙方自帶的爆破相關機具(如鉆孔機具、防爆毯、厚鋼板等)，乙方在開工作業(yè)前，必需對從業(yè)人員進行全面的施工技術教育和技術交底，以及安全技術交底，做到每個工人全面熟悉爆破的各種機械的性能、操作規(guī)程、安全知識、指定專人操作;
2、乙方應對機具、材料妥善使用和保管，不得損壞和丟失，施工中乙方必須按施工圖施工，聽從現(xiàn)場施工員的指導，測量、放線由甲方負責。施工爆破現(xiàn)場所有從業(yè)人員嚴禁吸煙及用火!
六、雙方責任
(一)、甲方責任：
按合同規(guī)定及時支付各種款項;
乙方進場前，清除全部石方上的植被和土層，為爆破施工創(chuàng)造條件;如不能及時提供爆破所需條件造成工期延誤，責任由甲方負責;
以劃線或木樁的形式，標明爆破范圍和標高;
協(xié)助乙方負責爆破時的人員疏散及安全警戒工作;
(二)、乙方責任：
嚴格按照國家相關法律、法規(guī)的有關安全操作規(guī)程施工;
結合本工程特點，編制合理、可行的爆破施工方案;
負責辦理爆破方案審批手續(xù);
嚴格按照設計圖紙及甲方要求進行爆破施工，標高及范圍達到甲方設計規(guī)劃及合同中的質量要求;
做好爆破時的安全警戒工作，承擔爆破器材、物品的運輸、存放及管理。
采取必要的技術及防護措施，嚴禁產生飛石，確保周圍建筑及在建設施的安全和人身安全。如出現(xiàn)違規(guī)操作造成的人身及周圍建筑物的安全責任事故，由乙方負責賠償所有損失，包括工期延誤的損失。
如延誤工期，每超過工期一天，每天支付違約金 元。
每次放炮后，渣石必須及時清運，以免影響后續(xù)爆破施工;如安排不當造成影響后續(xù)爆破施工，由此而造成工期延誤，由乙方負責;
乙方施工人員食宿自理。
七、附件：
本協(xié)議經雙方簽章后生效。
本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方所在地人民法院裁決。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章) ：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表(簽字)： 授權代表(簽字)：
年 月 日 年 月 日
第3篇 建設土石方工程施工合同
2023建設土石方工程施工甲方：(發(fā)包方)______________________________________________________
乙方：(承包方)______________________________________________________
根據《中華人民共和國民法典》和相關法律法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程概況
(一)工程名稱：__________________________________________________
(二)工程地點：__________________________________________________
(三)工程范圍：_______________________________________________本合同土石方工程量約為________________立方米。
(四)工程總造價：經雙方確定本合同綜合單價為____________________全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫_________________________。
第二條工程期限
根據雙方協(xié)商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若發(fā)生了不可預見或不可抗力時，工期順延。
第三條工程質量
乙方根據甲方提供的圖紙及資料進行施工，確保工程質量，工程驗收時，應按圖紙和驗收標準執(zhí)行。
第四條工程價款結算
(一)本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理：
本合同的工程量是暫定數(shù)量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結算的依據。如甲方提供的圖紙和說明書與實際不符，按實際簽證結算。
(二)工程價款結算與撥付辦法：___________________________________
第五條雙方責任
(一)甲方責任
1、因甲方提供施工圖紙、地質勘察資料及地下隱蔽設施(包括水、電、煤氣管道等地下管網設施等)不詳、不及時或與實不符，除工期得以順延外，還應償付給乙方由此造成的誤工或停工的實際損失;由此造成的第三方損失應由甲方負責。
2、甲方派代表在工地進行技術、質量監(jiān)督、檢查、辦理有關施工簽證、驗收手續(xù)等，解決應由甲方解決的問題。
3、由于甲方原因造成乙方施工機械，運輸車輛誤工或停工，甲方應負責機械停置臺班費及相應的實際損失，并相應順延工期。
4、工程變更：甲方應于三天前以書面形式通知乙方，并簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。否則造成的經濟損失由甲方承擔并相應順延工期。
5、工程竣工后，甲方應組織專門人員在______日內進行驗收。
6、不按合同規(guī)定預付或結算工程款，除支付合同規(guī)定的預付或結算工程款外，還應按逾期天數(shù)，以每天按逾期款項的千分之五支付滯納金。
(二)乙方責任
1、乙方根據甲方提供的施工圖紙和地質勘查資料編制施工方案，并經甲方同意后施工。
2、乙方應按照編制的施工方案嚴格組織施工。
3、乙方應制定安全措施，加強對現(xiàn)場施工人員的安全教育，如發(fā)生事故應由責任方負擔。
4、乙方應合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。工期每提前一天，甲方獎給乙方______元，同獎同罰。
5、乙方應服從甲方工地代表的統(tǒng)一指揮。
第六條合同糾紛
因履行本合同發(fā)生的一切爭議，由當事人雙方協(xié)商或調解解決，協(xié)商或調解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打√，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會)。
1、提交_______________仲裁委員會()
2、依法向人民法院起訴()
第七條附則
(一)本合同自雙方蓋章簽字后生效，合同履行完畢后自行無效。
(二)本合同如有未盡事宜，雙方可以根據具體情況議定附加條款，以便共同遵守。
(三)本合同正本甲、乙雙方各執(zhí)一份，副本應按相關法律法規(guī)的規(guī)定向有關部門簽證備案。
第八條附加條款
發(fā)包方：(章)承包方：(章)
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
郵政編碼：郵政編碼：
第4篇 土石方建設項目承攬合同詳細
發(fā)包方：________________(以下簡稱甲方)
承包方：________________(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《________________》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況
1、工程名稱：________________
2、工程地點：________________
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，________________有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方________元整。大寫：________________元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字確認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現(xiàn)場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷_____單和發(fā)票。
2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并_____承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________
法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：_________________
________年________月________日________年________月________日
第5篇 土石方建設項目承攬合同
發(fā)包方:________________(以下簡稱甲方)
承包方:________________(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方________________負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《________________》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容:
一、工程概況
1、工程名稱:________________
2、工程地點:________________
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,________________有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至_______年_______月_______日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方________元整。大寫:________________元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內平整度需經甲方簽字確認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現(xiàn)場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷_____單和發(fā)票。
2、自行_____組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并_____承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________
________年________月________日________年________月________日
