解除商品房買賣合同（12份范本）

第1篇 個(gè)人解除商品房買賣合同書

___________先生/女士：

您好，貴我雙方于___________年___________月___________日簽訂了《

商品房買賣合同》及補(bǔ)充協(xié)議，約定由貴方向我司購(gòu)買房號(hào)為___________住宅，共計(jì)___________平方米，單價(jià)

___________元每平方米，總價(jià)

___________元。

同時(shí)，合同對(duì)付款方式、付款期限及違約責(zé)任等內(nèi)容也作了明確約定。

根據(jù)商品房買賣合同第四條之約定，貴方應(yīng)及時(shí)足額支付房款，其中應(yīng)于

___________年___________月___________日之前支付___________元，并于___________年

___________月

___________日前支付余款。

如果貴方逾期付款，我司有權(quán)按日向貴方收取應(yīng)付款萬(wàn)分之___________的違約金，如逾期超過90日，我司有權(quán)解除合同。

但是，截至目前，貴司仍有___________元房款尚未支付，也從未向我司提出任何合理理由。

針對(duì)以上情況，我司多次通過函件、電話等形式催促貴方盡快履行合同義務(wù)，繳清費(fèi)用，但貴方一直不予回應(yīng)，亦未采取任何實(shí)質(zhì)履約行為。

綜上所述，貴方已經(jīng)明顯違反合同約定，長(zhǎng)期惡意拖欠房款的行為給我司造成重大損失，已構(gòu)成根本違約，達(dá)到了合同解除的條件。

鑒于我司多次催促均無(wú)實(shí)果，為維護(hù)我司的合法權(quán)益，根據(jù)合同約定及我國(guó)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，特以此函鄭重告知貴方：

一、自本通知發(fā)送之日起，即解除您與我公司簽定的《商品房買賣合同》(合同編號(hào)：___________)

二、按照合同約定向我公司承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并協(xié)助我公司辦理合同解除的全部手續(xù)，否則我公司將采取法律手段追究您的法律責(zé)任。

特此通知

___________房地產(chǎn)開發(fā)公司

___________年___________月___________日

第2篇 解除商品房買賣通知合同

2023解除商品房買賣通知___________先生/女士：

您好，貴我雙方于___________年___________月___________日簽訂了《商品房買賣合同》及補(bǔ)充協(xié)議，約定由貴方向我司購(gòu)買房號(hào)為___________住宅，共計(jì)___________平方米，單價(jià)___________元每平方米，總價(jià)___________元。同時(shí)，合同對(duì)付款方式、付款期限及違約責(zé)任等內(nèi)容也作了明確約定。根據(jù)商品房買賣合同第四條之約定，貴方應(yīng)及時(shí)足額支付房款，其中應(yīng)于___________年___________月___________日之前支付___________元，并于___________年___________月___________日前支付余款。如果貴方逾期付款，我司有權(quán)按日向貴方收取應(yīng)付款萬(wàn)分之___________的違約金，如逾期超過90日，我司有權(quán)解除合同。但是，截至目前，貴司仍有___________元房款尚未支付，也從未向我司提出任何合理理由。針對(duì)以上情況，我司多次通過函件、電話等形式催促貴方盡快履行合同義務(wù)，繳清費(fèi)用，但貴方一直不予回應(yīng)，亦未采取任何實(shí)質(zhì)履約行為。

綜上所述，貴方已經(jīng)明顯違反合同約定，長(zhǎng)期惡意拖欠房款的行為給我司造成重大損失，已構(gòu)成根本違約，達(dá)到了合同解除的條件。鑒于我司多次催促均無(wú)實(shí)果，為維護(hù)我司的合法權(quán)益，根據(jù)合同約定及我國(guó)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，特以此函鄭重告知貴方：

一、自本通知發(fā)送之日起，即解除您與我公司簽定的《商品房買賣合同》(合同編號(hào)：___________)

二、按照合同約定向我公司承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并協(xié)助我公司辦理合同解除的全部手續(xù)，否則我公司將采取法律手段追究您的法律責(zé)任。

特此通知

___________房地產(chǎn)開發(fā)公司

第3篇 逾期償還銀行貸款解除商品房買賣合同

2023逾期償還銀行貸款解除商品房買賣甲方：_________________

乙方：_________________

甲、乙雙方于年月日簽訂了編號(hào)為no：_________________的《北京市外銷商品房預(yù)售契約》/《北京市商品房買賣合同》(下稱“該契約”)?，F(xiàn)雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下一致意見：_________________

1.甲方同意按本協(xié)議約定的時(shí)間及條件與乙方處理相關(guān)事宜，依該契約的約定，甲方應(yīng)向乙方返還雙倍定金、已付房?jī)r(jià)款及相應(yīng)利息共計(jì)人民幣元，除尚未歸還之銀行貸款外，甲方需向乙方實(shí)際支付人民幣元。銀行貸款部分款項(xiàng)共計(jì)元由甲方年月日直接返還予貸款銀行，并向乙方提供銀行的收據(jù)，做為乙方與銀行解除借款合同的依據(jù)。

2.雙方同意甲方按照下列期限，分期將除銀行貸款部分外的購(gòu)房款直接支付給乙方：_________________

(1)年月日之前，甲方向乙方支付%計(jì)元直接返還款項(xiàng)。

(2)年月日之前，甲方向乙方支付%計(jì)元直接返還款項(xiàng)。

(3)年月日之前，甲方向乙方支付%計(jì)元直接返還款項(xiàng)。

(4)年月日之前，甲方向乙方支付%計(jì)元直接返還款項(xiàng)。

(5)年月日之前，甲方向乙方支付%計(jì)元直接返還款項(xiàng)。

(6)年月日之前，甲方向乙方支付款項(xiàng)計(jì)元，以及交付返還全部銀行貸款后銀行所提供的收據(jù)。

3.乙方如系以銀行抵押貸款方式支付部分房?jī)r(jià)款的，自本協(xié)議簽署之日起至該契約正式注銷之日，每月應(yīng)向貸款銀行支付的抵押貸款月均還款(下稱“月均還款”)，由甲方支付，乙方給予必要的配合，且乙方無(wú)須再向甲方歸還。

4.甲方按本協(xié)議第2條第(6)款約定執(zhí)行完畢后，雙方另行簽訂解約協(xié)議解除該契約。自該契約解除后，乙方不再對(duì)該契約項(xiàng)下的房屋及其相關(guān)建筑享有任何權(quán)利，甲方有權(quán)另行處置該契約項(xiàng)下房產(chǎn)。在該契約解除之前，如果乙方不再要求退房、解約的，可與甲方另行協(xié)商。

5.甲方向乙方支付全款計(jì)元之后，并且雙方簽訂解除該契約的文件生效后，乙方應(yīng)授權(quán)甲方至北京市國(guó)土資源與房屋管理局(下稱“房地局”)辦理該契約注銷登記手續(xù)之全部所需文件(包括簽署遞交房地局的解約協(xié)議、返還甲方開具的付款票據(jù)和合同等)。

6.甲乙雙方同意該契約之注銷登記手續(xù)于甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項(xiàng)后15日內(nèi)辦理。

7.本協(xié)議自雙方簽字之后甲方向乙方所支付首批還款計(jì)元到達(dá)乙方賬戶開始生效，壹式陸份，甲乙雙方各持叁份。

甲方：_________________乙方：_________________

代表：_________________代表：_________________

第4篇 買賣合同:解除商品房買賣合同通知書

解除合同通知書

致：

三河成功房地產(chǎn)開發(fā)有限公司：

陳永和(法定代表人)先生：

您好!

我與貴公司作為雙方當(dāng)事人xxx年xxx月xx日簽訂了《商品房買賣合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應(yīng)當(dāng)在20xx年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(xxx號(hào)房)，但截至20xx年xx月xx日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。

特此告知。

買受人: xxx

_____年___月___日

第5篇 20xx解除商品房買賣合同協(xié)議

賣方（下稱甲方）：

地 址：

法 定 代 表 人：

買方（下稱乙方）：

身 份 證 ：

委 托 代 理 人：

委托代理人身份證：

乙方向甲方購(gòu)買坐落于 （以下簡(jiǎn)稱為該商鋪）商品房壹套，雙方已簽訂《廣東省商品房買賣合同（預(yù)售）》（以下簡(jiǎn)稱買賣合同），合同編號(hào)： 號(hào)，現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：

一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房，該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。

三、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見，具體如下：

1、此房?jī)r(jià)成交總價(jià)為：（人民幣） 元。

2、乙方已繳付樓款/首期款：（人民幣） 元（含定金）。

3、雙方退款事宜另行約定。

四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個(gè)工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項(xiàng)。

五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由 乙方 承擔(dān)。

六、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭(zhēng)議全部解決。除本協(xié)議明確約定外，任何一方均不對(duì)另一方主張買賣合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。

七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式伍份，甲方執(zhí) 貳 份，乙方執(zhí) 壹 份， 貳 份留存政府相關(guān)部門，均具同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 委托代理人：

年 月 日 年 月 日

第6篇 買賣合同:解除商品房買賣合同

2023買賣合同:解除商品房買賣20xx年6月6日，張某向新某公司購(gòu)買商品房，雙方簽訂一份《商品房購(gòu)銷合同》，合同約定張某向新某公司購(gòu)買位于某市某路45號(hào)某1號(hào)樓1—2號(hào)門面，合同還對(duì)商品房的價(jià)款、付款的方式、房屋交接的方式、質(zhì)量爭(zhēng)議的處置、保修責(zé)任等進(jìn)行了約定。

合同簽訂后，張某征得新某公司的同意，在沒有支付房款的情況下，持新某公司提供的購(gòu)房手續(xù)，于20xx年7月到某市房產(chǎn)局辦理了該處房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證。

20xx年10月15日，張某出具欠條，確認(rèn)尚欠新某公司購(gòu)房款1685430元。此后張某分文未還，至今，張某尚欠新某公司房款1685430元。

20xx年2月，新某公司以張某詐騙為由向某市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，經(jīng)偵支隊(duì)在經(jīng)過案前調(diào)查后，已決定不予立案。

[壹審法院]：

法院認(rèn)為，新某公司控張某詐騙一案，公安機(jī)關(guān)已決定不予立案，新某公司有權(quán)向人民法院提起民事訴訟，以維護(hù)其合法利益。本案雙方當(dāng)事人簽訂的商品房購(gòu)銷合同，系當(dāng)事人自愿協(xié)商達(dá)成的，體現(xiàn)了雙方真實(shí)意思表示，合同合法有效。

合同簽訂后，雖然張某未按約定及時(shí)支付房款，但新某公司已將商品房交付給張某，張某是在新某公司同意的情況下辦理了房產(chǎn)證，該房屋產(chǎn)權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移，權(quán)屬?gòu)埬?。爾后張某出具的房款欠條新某公司對(duì)此沒有異議，并確認(rèn)了張某的欠款行為，故張某出具的房款欠條應(yīng)視為對(duì)原合同價(jià)款的變更，雙方的買賣合同關(guān)系已轉(zhuǎn)為債權(quán)債務(wù)關(guān)系。因此新某公司要求終止雙方的商品房購(gòu)銷合同，責(zé)令張某退回已占用的門面，不予支持。雖然張某的欠條沒有注明還款期限，根據(jù)《民法通則》第八十八條第二款第(二)項(xiàng)關(guān)于“履行期限不明確的，債務(wù)人可以隨時(shí)向債權(quán)人履行義務(wù)，債權(quán)人也可以隨時(shí)要求債務(wù)人履行義務(wù)，但應(yīng)當(dāng)給對(duì)方必要的準(zhǔn)備時(shí)間”的規(guī)定，新某公司有權(quán)要求張某清償所欠房款。

判決：張某應(yīng)償還所欠新某房地產(chǎn)股份合作公司房款人民幣1685430元。

[貳審法院]：

法院經(jīng)審理查明：新某公司因資金緊張，要求時(shí)為其職員的張某幫助新某公司辦理向銀行借款，張某遂提出由其向銀行貸款給新某公司用，新某公司將本案爭(zhēng)議的房屋賣給張某并過戶到張某名下，經(jīng)協(xié)商雙方于20xx年6月6日簽定了本案的《商品房購(gòu)銷合同》。合同約定新某公司將位于某市某路45號(hào)某1號(hào)樓1—2號(hào)門面賣給張某，總價(jià)款為936350元，20xx年5月8日前支付50萬(wàn)元，20xx年7月8日支付436350元。合同還對(duì)房屋交接的方式、質(zhì)量爭(zhēng)議的處置、保修責(zé)任等進(jìn)行了約定。合同簽訂后，張某未依約支付房款，經(jīng)其向新某公司請(qǐng)求，新某公司為起提供的購(gòu)房手續(xù)，于20xx年7月到某市房產(chǎn)局辦理了該處房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證。20xx年10月15日，張某出具欠條，確認(rèn)尚欠新某公司購(gòu)房款1685430元。此后張某仍分文未付，新某公司請(qǐng)求其退回房屋，雙方發(fā)生糾紛，新某公司于20xx年2月以張某詐騙為由向某市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，經(jīng)偵支隊(duì)在經(jīng)過案前調(diào)查后，決定不予立案。新某公司又訴至一審法院要求終止本案合同，責(zé)令張某退回已占有的門面。

另查明，本案所爭(zhēng)議的房屋現(xiàn)在仍為新某公司所控制、使用。

法院：

新某公司雖然主張本案合同系受張某欺騙而簽訂的，應(yīng)屬無(wú)效合同，但是并未提出充分證據(jù)予以證實(shí)，一審中也未提出該訴訟請(qǐng)求;

新某公司未依照《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定在一年內(nèi)向人民法院主張撤銷合同，故其該項(xiàng)主張不能成立，本院不予采信。

因此：新某公司與張某簽訂的《商品房購(gòu)銷合同》應(yīng)為有效合同。

張某的行為是否構(gòu)成根本違約(違約行為，合同目的)

法院：新某公司與張某簽訂的《商品房購(gòu)銷合同》，并將房屋過戶到張某名下，是為了向銀行貸款，解決公司資金困難的問題，但張某在取得房屋產(chǎn)權(quán)以后，未給公司提供貸款，也未按照購(gòu)房合同的約定支付房款。20xx年10月15日其出具欠新某公司1685430元購(gòu)房款的欠條至今，已一年有余，仍分文未付，亦沒有對(duì)其不付款行為作出合理解釋，二審?fù)徶袑?duì)其是否具有履約能力未能提出充分證據(jù)。

因此：張某的行為已構(gòu)成對(duì)合同的根本違約。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第九十四條第(四)項(xiàng)之規(guī)定，當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，當(dāng)事人可以解除合同。

因此：新某公司提出要求解除合同的理由成立，本院予以支持。解除合同后，張某應(yīng)將訴爭(zhēng)房屋的房產(chǎn)證退回給新某公司，新某公司應(yīng)將欠條退回給張某。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律不當(dāng)，判決欠妥，使違約方不能得到違約制裁，顯失公平，依法應(yīng)予糾正。

終審判決：

一、撤銷某市中級(jí)人民法院(20xx)某市民初字第130號(hào)民事判決;

二、解除新某房地產(chǎn)股份合作公司與張某于20xx年6月6日所簽訂的本案《商品房購(gòu)銷合同》;

三、張某應(yīng)于本案判決生效之日起十日內(nèi)，將位于某市某路45號(hào)某1號(hào)樓1—2號(hào)門面的房屋所有權(quán)交回給新某房地產(chǎn)股份合作公司;新某房地產(chǎn)股份合作公司應(yīng)于本案判決生效之日內(nèi)將張某于20xx年10月15日出具的欠新某公司1685430元的欠條退回給張某。

第7篇 開發(fā)商解除商品房買賣合同起訴狀

原告_______________，男，漢族，生于_______________年_______________月_______________日，住_______________號(hào)_______________樓_______________單元_______________號(hào)，身份證號(hào)：________________________________，電話：_______________________________。

原告_______________，女，漢族，生于_______________年_______________月_______________號(hào)。住_______________市_______________號(hào)_______________號(hào)樓_______________單元_______________號(hào)，身份證號(hào)：________________________________。

被告_______________工程集團(tuán)有限公司_______________分公司，住所地_______________市_______________號(hào)，電話：________________________________。

負(fù)責(zé)人：________________________________

被告_______________工程集團(tuán)有限公司，住所地_______________市_______________號(hào)，電話：_______________________________

法定代表人：________________________________

訴訟請(qǐng)求

一、確認(rèn)原告_______________、_______________與被告_______________工程集團(tuán)有限公司_______________分公司簽訂房屋買賣的合同無(wú)效。

二、要求被告返還購(gòu)房款_______________元及利息(以購(gòu)房款_______________元為基數(shù)，自付款之日起至起訴之_______________日按照中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算)。

三、本案訴訟費(fèi)及其他與訴訟有關(guān)的費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由

被告_______________工程集團(tuán)有限公司_______________分公司系被告_______________集團(tuán)有限公司下屬分公司。_______________年_______________月_______________日，原告_______________、_______________與被告_______________程集團(tuán)有限公司_______________分公司簽訂房屋買賣合同(編號(hào)：________________________________)，合同約定：_________________兩原告購(gòu)買被告_______________集團(tuán)有限公司_______________分公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約_______________平方米，車庫(kù)約_______________平方米)，房屋總價(jià)款為_______________元，兩被告應(yīng)于_______________年_______________月_______________日向被告_______________有限公司_______________分公司支付首期購(gòu)房款_______________元，剩余房款由兩被告辦理銀行按揭，被告應(yīng)于_______________年_______________月_______________日將房屋交付原告使用。原告方依據(jù)合同履行了付款義務(wù)，但是被告方_______________團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司卻遲遲不履行合同，并以各種理由推辭。后經(jīng)兩原告調(diào)查得知：_________________被告_______________有限公司_______________分公司所預(yù)售給兩原告的商品房至今未取得房屋預(yù)售許可證，并且房屋至今也未建成。被告_______________有限公司_______________分公司的欺詐行為嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟，望貴院在查清事實(shí)的基礎(chǔ)上，判如所訴!

此致

_______________中級(jí)人民法院

起訴人：_________________

第8篇 解除商品房買賣合同協(xié)議

出賣人(下稱甲方)：_________________

買受人(下稱乙方)：_________________

甲乙雙方于_________________年_________________月_________________日簽訂《商品房買賣合同》(合同登記號(hào)：_________________，下稱“購(gòu)房合同”)及相關(guān)文件，乙方購(gòu)買甲方號(hào)商品房(以下簡(jiǎn)稱為該商鋪)，現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致，就解除該購(gòu)房合同事宜達(dá)成協(xié)議如下：

1、甲、乙雙方自愿解除上述購(gòu)房合同。自本協(xié)議生效之日起，雙方之間就該購(gòu)房合同的爭(zhēng)議全部解決。

2、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后3個(gè)工作日內(nèi)持上述購(gòu)房合同及其補(bǔ)充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關(guān)資料，向甲方辦理退房手續(xù)。

3、甲方應(yīng)于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內(nèi)退還乙方全部購(gòu)房款人民幣_(tái)________________元整(小寫_________________元)并無(wú)須支付利息。

4、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購(gòu)房合同，雙方就上述購(gòu)房合同的簽訂以及已履行和未履行的權(quán)利義務(wù)，均無(wú)任何異議，互不追究違約責(zé)任或要求賠償損失。

5、乙方應(yīng)配合甲方辦理購(gòu)房合同注銷登記手續(xù)，若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權(quán)暫緩?fù)诉€乙方所有款項(xiàng)。

6、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份，政府相關(guān)部門留存壹份，均具同等法律效力。

甲方：_________________

乙方：_________________

________年_______月_____日

第9篇 解除商品房買賣合同

2023解除商品房買賣出賣人(下稱甲方)：_________________

買受人(下稱乙方)：________________

乙方向甲方購(gòu)買坐落于鎮(zhèn)路城景單元層號(hào)(以下簡(jiǎn)稱商品房)商品房壹套，雙方已簽訂《商品房買賣合同(預(yù)售)》(以下簡(jiǎn)稱買賣合同)，合同編號(hào)：_________________號(hào)，因面積差異處理問題，甲方欲解除買賣合同關(guān)系，現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：_________________

一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房，該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。甲方應(yīng)退還乙方已繳納的房屋價(jià)款及其他費(fèi)用。

三、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見，具體如下：_________________

1、此房?jī)r(jià)成交總價(jià)為：_________________元(元)。

2、乙方已繳付樓款/首期款：_________________(元)

3、乙方已繳付維修基金：_________________元(元)

4、退款方式：_________________乙方配合甲方辦理本協(xié)議第四條約定的事項(xiàng)后，甲方一次性向乙方退還已繳付的全部款項(xiàng)(首付款+維修基金)，共計(jì)元(元)。

四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的個(gè)工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議，解除買賣合同，注銷抵押登記事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上訴事宜，若乙方不按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權(quán)暫緩?fù)诉€乙方所有款項(xiàng)。甲方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個(gè)工作日內(nèi)主動(dòng)聯(lián)系乙方辦理上述事宜，并告知乙方需準(zhǔn)備的相應(yīng)全部資料，并配合乙方辦妥上訴事宜，若甲方不盡告知義務(wù)，乙方可委托甲方工作人員自行辦理，甲方自委托協(xié)議簽訂后立即向乙方支付上訴全部款項(xiàng)。

五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由甲方承擔(dān)。

六、送到地址確定：_________________

1、甲方：_________________

2、乙方：_________________

七、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭(zhēng)議全部解決。

八、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。

甲方：_________________

乙方：________________

簽訂日期：_____________年_______________月_______________日

第10篇 解除商品房買賣合同書

_______________先生：

根據(jù)貴公司(出賣人)與本人(買受人)于________年________月________日所簽定的《商品房買賣合同》

(編號(hào)：房合字__________號(hào))約定(合同第八、九條)，至________年________月________日，貴公司仍未能將經(jīng)驗(yàn)收合格的商品房(__________市__________區(qū)__________路_____號(hào)__________花園__________棟__________號(hào)房)交付給本人使用，且逾期已達(dá)180天，為此，本人提出解除該商品房買賣合同。

請(qǐng)貴公司于本人此《解除合同通知書》送達(dá)之日起60天內(nèi)退還本人全部已付款，按本人累計(jì)已付款的2%向本人支付違約金，并將有關(guān)部門所收取不可退還的款項(xiàng)賠償給本人，包括本次購(gòu)房稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、銀行按揭經(jīng)費(fèi)及本人此次供樓中所產(chǎn)生的利息費(fèi)用等。

如《解除合同通知書》送達(dá)之日后60天貴司仍未能將以上款項(xiàng)償付完畢，本人將通過法律渠道追究貴司相關(guān)責(zé)任，并根據(jù)同期銀行貸款利率按日向貴司收取滯納金。

特此個(gè)人解除合同通知書。

簽名：_______________

第11篇 解除商品房買賣合同通知書

解除合同通知書

致：

三河成功房地產(chǎn)開*有限公司：

陳-永和(法定代表人)先生：

您好!

我與貴公司作為雙方當(dāng)事人xxx年xxx月xx日簽訂了《商品房買賣合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應(yīng)當(dāng)在2008年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(xxx號(hào)房)，但截至2008年xx月xx日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。

特此告知。

買受人: xxx

_____年___月___日

第12篇 2023解除商品房買賣合同協(xié)議

賣方（下稱甲方）：

地 址：

法 定 代 表 人：

買方（下稱乙方）：

身 份 證 ：

委 托 代 理 人：

委托代理人身份證：

乙方向甲方購(gòu)買坐落于 （以下簡(jiǎn)稱為該商鋪）商品房壹套，雙方已簽訂《廣東省商品房買賣合同（預(yù)售）》（以下簡(jiǎn)稱買賣合同），合同編號(hào)： 號(hào)，現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：

一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房，該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。

三、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見，具體如下：

1、此房?jī)r(jià)成交總價(jià)為：（人民幣） 元。

2、乙方已繳付樓款/首期款：（人民幣） 元（含定金）。

3、雙方退款事宜另行約定。

四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個(gè)工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項(xiàng)。

五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由 乙方 承擔(dān)。

六、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭(zhēng)議全部解決。除本協(xié)議明確約定外，任何一方均不對(duì)另一方主張買賣合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。

七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式伍份，甲方執(zhí) 貳 份，乙方執(zhí) 壹 份， 貳 份留存政府相關(guān)部門，均具同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 委托代理人：

年 月 日 年 月 日